1. Home
  2. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1 Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werken, leveringen en diensten (hierna: ‘de Opdracht’) vanwege MOLS CONTRACTORS NV, met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 580, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0405.791.778 (hierna: “MOLS CONTRACTORS”). Deze voorwaarden prevaleren boven enige andere voorwaarden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen MOLS CONTRACTORS en de Klant.

Artikel 2. opdrachten

2.1 De offerte bevat alle relevante details van de Opdracht, waaronder maar niet beperkt tot de beschrijving van de uit te voeren werken, de indicatieve uitvoeringstermijnen, de plaats van uitvoering als ook de prijs. De offerte is geldig tot 1 maand na de offertedatum, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen.

2.2 De Opdracht is slechts aanvaard na schriftelijke bevestiging van de opdracht vanwege MOLS CONTRACTORS.

2.3 Alleen de werken die expliciet werden vermeld in de offerte zijn inbegrepen in de Opdracht. Eventuele meerwerken worden aangerekend volgens de bepalingen in artikel 5.

2.4 De communicatie tussen de Opdrachtgever en MOLS CONTRACTORS aangaande de Opdracht zal in hoofdorde verlopen via e-mail.

Artikel 3. Prijzen

3.1 De aannemingsprijs wordt in de offerte gebaseerd op de prijzen die gelden op het moment van contractsluiting, tenzij expliciet anders overeengekomen. Alle prijzen zijn inclusief belastingen, heffingen of andere kosten tenzij anders vermeld.

3.2 Evenwel kunnen er significante schommelingen in de prijzen van grondstoffen, materialen, producten en lonen optreden. Indien deze situatie zich zou voordoen en de prijzen met 10% of meer zouden stijgen sinds datum overeenkomst, wordt er een prijsherziening doorgevoerd. In voorkomend geval worden de reële prijsstijgingen doorgerekend. Huidige herziening zal uitwerking hebben ten belope van maximum 80% van de totale aannemingsprijs.

3.3 Enkel wanneer dit uitdrukkelijk werd overeengekomen, wordt de aannemingsprijs voor de Opdracht volledig in regie aangerekend. De uiteindelijke aannemingsprijs bestaat dan uit de kost voor de gebruikte materialen, producten en goederen – vermeerderd met de kost voor de werken aan het uurtarief vermeld in de offerte.

3.4 In geval van werken in regie wordt het verschuldigde voorschot nader bepaald in de offerte.

Artikel 4. contractduur en uitvoeringstermijnen

4.1 Dit contract treedt in werking op datum van schriftelijke bevestiging van de Opdracht door MOLS CONTRACTORS en blijft van kracht tot de voltooiing van de in dit contract beschreven Opdracht.

4.2 De aanvangsdatum van de uitvoeringstermijn wordt in onderling overleg bepaald. Bij wijziging van de planning, hetzij door wijzigingen in de Opdracht, hetzij door overmacht zullen partijen in overleg treden om de planning aan te passen.

4.3 De uitvoeringstermijnen zijn in elk geval steeds indicatief en houden een middelenverbintenis in. Vertragingen veroorzaakt buiten de wil van MOLS CONTRACTORS kunnen nooit aanleiding geven tot schadevergoedingen ten laste van MOLS CONTRACTORS.

Artikel 5. Wijzigingen en meerwerk

5.1 Alleen de werken die expliciet vermeld werden in de offerte, zijn inbegrepen in de Opdracht. Enige aanvullende of gewijzigde werkzaamheden die niet in de oorspronkelijke Opdracht zijn opgenomen, maar die noodzakelijk zijn voor de realisatie van de werkzaamheden zoals overeengekomen tussen de Opdrachtgever en MOLS CONTRACTORS worden eerstdaags ter kennis gebracht van de Opdrachtgever en in regie afgerekend, behoudens andersluidend akkoord.

5.2 Wijzigingen aan de Opdracht, hetzij op verzoek van de Opdrachtgever, hetzij als gevolg van onvoorziene omstandigheden, moeten schriftelijk worden overeengekomen tussen de Opdrachtgever en MOLS CONTRACTORS.

5.3 Overig meerwerk wordt alleen uitgevoerd na schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever het meerwerk goedkeurt, worden de kosten en eventuele aanpassingen aan de uitvoeringstermijnen als een aanvulling op het oorspronkelijke contract beschouwd. De kosten verbonden aan wijzigingen en meerwerk zullen afzonderlijk worden gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Behoudens in de gevallen waar er een afzonderlijke offerte werd voorzien, worden meerwerken aangerekend in regie en dit aan de uurtarieven die werden vermeld in de oorspronkelijke offerte.

Artikel 6. Betaling

6.1 Facturen dienen te worden voldaan binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum.

6.2 In voorkomend geval dient protest aangaande de facturen geuit te worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Dit protest kan MOLS CONTRACTORS enkel rechtsgeldig bereiken via aangetekend schrijven.

6.3 In geval van gehele of gedeeltelijke wanbetaling vanwege een Opdrachtgever-onderneming, is zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd van 12% per jaar. Deze interest wordt pro rata aangerekend aan 1% per begonnen maand achterstal. Daarenboven is een forfaitaire vergoeding t.b.v. €40,00 verschuldigd, voor de eigen invorderingskosten. Dit alles onverminderd het recht van MOLS CONTRACTORS om de werkelijk geleden schade vergoed te zien.

6.4 Voor zover de Opdrachtgever een consument is, gelden in afwijking van het vorig lid, volgende forfaitaire vergoedingen, die verschuldigd zijn 14 dagen na de eerste aanmaning:

  • €20,00 bij schulden lager of gelijk aan €150,00;
  • €30,00 vermeerderd met 10% van de openstaande schuld als die ligt tussen €150,01 en €500,00;
  • €65,00 vermeerderd met 5% van de openstaande schuld als die groter is dan €500,00.

6.5 MOLS CONTRACTORS heeft het recht om bij niet-betaling op de vervaldag van de factuur haar diensten op te schorten tot het moment van integrale betaling, zonder dat dit enig recht op vergoeding doet ontstaan.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De geleverde materialen, zelfs indien verwerkt, blijven eigendom van MOLS CONTRACTORS tot de volledige betaling van de prijs, inbegrepen de hoofdsom, interesten en kosten. Bij laattijdige of niet-betaling kan MOLS CONTRACTORS de geleverde goederen op elk moment terugnemen en kan hij de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder voorafgaandelijk beroep op de rechter ontbinden per aangetekend schrijven binnen de 15 kalenderdagen volgend op de vervaldag van betaling.

Artikel 8. uitvoering van de werken

8.1 De Opdrachtgever verbindt zich ertoe MOLS CONTRACTORS steeds vlotte toegang te verschaffen tot plaats waar de werken moeten worden uitgevoerd en ervoor te zorgen dat de werken in optimale werfomstandigheden kunnen worden uitgevoerd.

8.2 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het bekomen van de nodige vergunningen en conformverklaringen volgens de geldende wetgeving.

8.3 Bij de uitvoering van werken in regie is de Opdrachtgever verplicht dagelijks, ter plaatse, de door MOLS CONTRACTORS genoteerde hoeveelheden te controleren.

8.4 De Opdrachtgever draagt de integrale verantwoordelijkheid voor richtlijnen en werkmethodes welke hijzelf of zijn afgevaardigden MOLS CONTRACTORS zouden opleggen.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

9.1 MOLS CONTRACTORS behoudt, in voorkomend geval, de auteursrechten en de volledige intellectuele eigendom van de plannen, studies, schetsen, tekeningen, voorontwerpen. Deze plannen en overige documenten mogen in geen geval worden gereproduceerd of meegedeeld aan derden, zelfs niet gedeeltelijk, zonder onze schriftelijke toestemming. Bij een inbreuk hierop vanwege de Opdrachtgever zal een bedrag van 10% van de aannemingsprijs verschuldigd zijn aan MOLS CONTRACTORS. Dit onverminderd het recht van MOLS CONTRACTORS om de werkelijk geleden schade vergoed te zien.

Artikel 10. Overmacht en imprevisie

10.1 In het geval van overmacht, waaronder wordt verstaan elke buiten de redelijke controle van de partijen liggende omstandigheid die de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk verhindert, waaronder maar niet beperkt tot natuurrampen, extreme weersomstandigheden, oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen, stakingen, brand, explosies, technologische rampen en pandemieën, zal de getroffen partij hiervan onmiddellijk melding maken aan de andere partij. De uitvoering van de betreffende verplichtingen wordt opgeschort voor de duur van de overmachtssituatie zonder dat één van de partijen aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.
Beide partijen zullen alles in het werk stellen om de gevolgen van de overmachtsituatie te beperken. Indien de overmachtsituatie langer dan 3 maanden duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

10.2 In het geval er zich na het sluiten van deze overeenkomst onvoorziene omstandigheden voordoen die een fundamentele wijziging van de economische of technische voorwaarden veroorzaken, waardoor de nakoming van de verplichtingen voor een van de partijen buitensporig bezwarend wordt, verbinden de partijen zich ertoe in goed vertrouwen te onderhandelen over een redelijke aanpassing van de overeenkomst om het evenwicht te herstellen.

Artikel 11. aansprakelijkheid

11.1 MOLS CONTRACTORS is uitsluitend aansprakelijk, zowel contractueel als buitencontractueel, voor directe schade veroorzaakt door haar bedrog, opzettelijke of zware fout, of van haar hulppersonen.

11.2 De maximale aansprakelijkheid van MOLS CONTRACTORS, ook in geval van zware fout, is gelijk aan de totale overeengekomen aannemingsprijs. Deze aansprakelijkheid kan echter nooit meer bedragen dan €100.000,00. In geen geval kan de MOLS CONTRACTORS aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, geleden verlies, gemiste besparingen, gemiste potentiële financiële of commerciële opportuniteiten, boetes, verlies van klanten en imagoschade, ook niet ingeval van een zware fout.

11.3 Het herstel van schade veroorzaakt door de niet-nakoming van een contractuele verbintenis door MOLS CONTRACTORS of haar hulppersonen, onderworpen aan huidige voorwaarden, zal exclusief beheerst worden door de regels van het contractenrecht, zelfs wanneer de gebeurtenis die aan de oorsprong ligt van de schade ook een onrechtmatige daad vormt.

11.4 Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout, dan worden zij beschouwd als één enkel aansprakelijkheidsgeval en wordt de aansprakelijkheid derhalve beperkt tot het hoogste bedrag van die bedragen die van toepassing zijn op de betrokken overeenkomst.

11.5 Elke fout van of vordering tot schadevergoeding gericht aan MOLS CONTRACTORS moet op straffe van verval binnen 1 jaar na de fout of het schadeverwekkend feit in voldoende detail gemotiveerd en aangetekend aan MOLS CONTRACTORS gemeld worden.

11.6 Bovenvermelde beperkingen gelden niet in geval (i) de fout het leven of de fysieke integriteit van de persoon aantast, (ii) de aansprakelijkheid het gevolg is van een opzettelijke fout.

11.7 In het geval dat enige bepaling in huidig artikel door een bevoegde recht ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal die bepaling als nietig worden beschouwd zonder de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen in dit artikel te beïnvloeden. Partijen verbinden zich ertoe om in dergelijk geval te goeder trouw te onderhandelen over een geldige vervangende bepaling die, voor zover mogelijk, het oorspronkelijke doel en de commerciële bedoeling van de nietige bepaling benadert.

11.8 De klant, onderaannemer of leverancier gaat akkoord dat deze zich niet kan beroepen op de buitencontractuele aansprakelijkheid van onze bestuurders m.b.t. de uitvoering van het contract behoudens in geval van hun opzettelijke fout of wanneer die fout het leven of de fysieke integriteit van een persoon aantast

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

12.1 In het kader van alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met de onderhavige overeenkomst, inclusief geschillen betreffende de geldigheid, interpretatie, uitvoering, beëindiging of andere aspecten ervan, komen de partijen overeen dat uitsluitend het Belgisch recht van toepassing zal zijn.

12.2 Verder stemmen de partijen er hierbij onherroepelijk mee in dat de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout exclusieve bevoegdheid zullen hebben om kennis te nemen van dergelijke geschillen.

Artikel 13. slotbepalingen

13.1 Wijzigingen. De Opdrachtgever erkent dat MOLS CONTRACTORS het recht heeft om onderhavige aankoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. Dergelijke wijzigingen worden effectief 30 kalenderdagen na het moment waarop MOLS CONTRACTORS de Opdrachtgever hierover schriftelijk heeft geïnformeerd, tenzij de Opdrachtgever binnen deze periode schriftelijk bezwaar tegen de gewijzigde voorwaarden kenbaar maakt. Bij bezwaar hebben beide partijen het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen. Wijzigingen zijn niet van toepassing op contracten die al afgesloten zijn voor de datum van de wijziging. De meest recente versie van de aankoopvoorwaarden is altijd beschikbaar op de website van MOLS CONTRACTORS.

13.2 Geheel van de overeenkomst. Deze algemene aankoopvoorwaarden vormen samen met de offerte het volledige akkoord met betrekking tot het voorwerp ervan en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke afspraken.

13.3 Nietigheid. Indien een bepaling van deze algemene aankoopvoorwaarden nietig, ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. De partijen verbinden zich ertoe de nietige, ongeldige of onafdwingbare bepaling te vervangen door een geldige bepaling die het oorspronkelijke doel en de economische impact zo dicht mogelijk benadert.